Глава 29. ПІДРЯД НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВН�ЦТВО

     С т а т т я 353. Договір підряду на капітальне будівництво

     За договором підряду на капітальне будівництво
організація-підрядчик зобов'язується своїми силами і засобами
збудувати і здати організації-замовнику передбачений планом
об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації і у встановлений строк, а замовник зобов'язується
надати підрядчику будівельну площадку, передати йому затверджену
проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне
фінансування будівництва, прийняти закінчені будівництвом
об'єкти і оплатити їх.
     Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним,
електротехнічним та загальнозаводським устаткуванням і
апаратурою покладається на замовника, крім випадків,
передбачених спеціальними постановами. Спеціальними постановами
на замовника може бути покладене забезпечення будівництва
матеріалами.

     С т а т т я 354. Генеральний підрядчик і субпідрядчик *

     Договір підряду на капітальне будівництво укладається
замовником з однією будівельною організацією, а у випадках і в
порядку, що визначаються Радою Міністрів СРСР, з двома і більше
будівельними організаціями, які вправі як генеральний підрядчик
на основі договору субпідряду доручати виконання окремих
комплексів робіт спеціалізованим організаціям (стаття 164 цього
Кодексу).
     Договір на виконання робіт по монтажу устаткування
укладається замовником або з генеральним підрядчиком, або з
поставщиком устаткування.
     За згодою генерального підрядчика договори на виконання
монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатися
замовником з монтажними або іншими спеціалізованими
організаціями.

     С т а т т я 355. Права замовника

     Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за
відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт
проектам і кошторисам. Він вправі в будь-який час перевіряти хід
і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість
використовуваних матеріалів, не втручаючись при цьому в
оперативно-господарську діяльність підрядчика.
     Недоліки виконання робіт або використовуваних для робіт
матеріалів, допущені з вини підрядчика (або субпідрядчика),
повинні бути усунуті підрядчиком за свій рахунок.

     С т а т т я 356. Відповідальність сторін за порушення
                      договору підряду на капітальне
                      будівництво

     За невиконання або неналежне виконання обо'язків за
договором підряду на капітальне будівництво відповідальна за це
сторона сплачує встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує
в сумі, не покритій неустойкою, збитки, що виразилися у зроблених
другою стороною витратах, у втраті або пошкодженні її майна.
     Суми неустойки (пені), сплачені підрядчиком за порушення
строків виконання окремих робіт, повертаються підрядчикові в разі
закінчення усіх робіт по об'єкту до встановленого договором
кінцевого строку.

     С т а т т я 357. Правила про договори підряду на капітальне
                      будівництво

     Договори підряду на капітальне будівництво укладаються і
виконуються відповідно до правил, затверджуваних Радою Міністрів
СРСР або у встановленому нею порядку.
     Особливі правила про договори підряду на капітальне
будівництво в колгоспах затверджуються в порядку, встановлюваному
Радою Міністрів Української РСР.